Gültig für alle Leistungen von mazuky · Maximilian Böhm
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen
Mazuky · Inhaber: Maximilian Böhm
Straucher Str. 22 · 01561 Großenhain · Deutschland
E-Mail: [email protected] · USt-ID: DE352109135
(nachfolgend „Auftragnehmer" oder „mazuky")
und deren Kunden (nachfolgend „Auftraggeber") über die Erbringung von Webdesign-, Entwicklungs-, Grafik- und Hosting-Dienstleistungen.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn und soweit der Auftragnehmer ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Dieses Erfordernis gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer in Kenntnis der AGB des Auftraggebers die Leistungen vorbehaltlos erbringt.
Diese AGB gelten sowohl für Verbraucher (§ 13 BGB) als auch für Unternehmer (§ 14 BGB), sofern nicht ausdrücklich differenziert wird.
mazuky erbringt insbesondere folgende Leistungen. Der genaue Leistungsumfang ergibt sich stets aus dem individuellen Angebot und dem daraus resultierenden Vertrag.
Konzeption, Gestaltung und Entwicklung von Websites und Webanwendungen nach individuellen Anforderungen. Dazu gehören Responsive Design, SEO-Grundoptimierung sowie die technische Inbetriebnahme.
Erstellung von Logos, Corporate Designs, Visitenkarten, Flyern und weiteren Print- sowie Digitalmedien. Druckfreigabe und druckfähige Dateien werden auf Wunsch bereitgestellt.
Bereitstellung von Webhosting-Paketen inkl. Domain-Management, SSL-Zertifikaten, E-Mail-Postfächern sowie laufender technischer Wartung und Updates. Verfügbarkeit: 99 % p. a. (gemäß gesonderter SLA, falls vereinbart).
Zugang zum Kundenportal unter portal.mazuky.design zur Projektverwaltung, Kommunikation und Dokumentenabwicklung — inkl. Support und Statusverfolgung.
Alle Leistungen werden als Werkleistung oder Dienstleistung erbracht, je nach vereinbartem Leistungsbild. Sind keine expliziten Erfolge (Werke) geschuldet, gilt die Leistung als Dienstleistung im Sinne von §§ 611 ff. BGB.
Angebote von mazuky sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind. Ein Angebot ist in der Regel 14 Tage gültig.
Der Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung (E-Mail genügt) oder durch beiderseitige Unterzeichnung eines Projektvertrags zustande. Die Unterzeichnung kann auch elektronisch erfolgen.
Änderungen oder Erweiterungen des vereinbarten Leistungsumfangs (Change Requests) bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung und können zu einer Anpassung von Preis und Zeitplan führen.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, mazuky alle für die Leistungserbringung notwendigen Unterlagen, Informationen, Zugangsdaten und Materialien rechtzeitig und vollständig zur Verfügung zu stellen.
Der Auftraggeber stellt alle benötigten Texte, Bilder, Logos und sonstigen Inhalte in geeigneter digitaler Form bereit. Fehlen Inhalte, kann dies zu Verzögerungen führen, die mazuky nicht zu vertreten hat.
Der Auftraggeber stellt sicher, dass er über alle notwendigen Rechte an den bereitgestellten Materialien verfügt und mazuky diese verwenden darf. Bei Rechtsverletzungen haftet der Auftraggeber.
Korrekturen und Freigaben sind innerhalb von 10 Werktagen nach Vorlage zu erteilen. Erfolgt keine Rückmeldung, gilt die Vorlage nach gesetzter Nachfrist als genehmigt.
Der Auftraggeber benennt eine entscheidungsbefugte Ansprechperson, die für die Projektabwicklung verbindlich handeln kann.
Verzögerungen, die auf mangelnder Mitwirkung des Auftraggebers beruhen, berechtigen mazuky zur Verlängerung vereinbarter Fristen und ggf. zur Geltendmachung von Mehrkosten.
Hinweis zur Umsatzsteuer: mazuky fällt unter die Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG. Die ausgewiesenen Preise sind Gesamtpreise. Es wird keine Umsatzsteuer berechnet und ausgewiesen.
Es gelten die im jeweiligen Angebot oder Vertrag vereinbarten Preise.
Bei Projekten wird i. d. R. eine Anzahlung von 50 % des Auftragswertes bei Auftragserteilung fällig. Der Restbetrag ist nach Fertigstellung und vor Übergabe der finalen Dateien bzw. Inbetriebnahme fällig.
Monatliche Leistungen werden im Voraus berechnet und sind zum vereinbarten Termin (i. d. R. 1. des Monats) fällig. Abbuchung per SEPA-Lastschrift oder Rechnung möglich.
Für Leistungen, die über den vereinbarten Umfang hinausgehen, gilt eine Stundenrate von 42,00 € pro angefangene Stunde, sofern kein abweichender Satz vereinbart wurde.
Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu begleichen, sofern nicht anders vereinbart.
Bei Zahlungsverzug ist mazuky berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 BGB) zu berechnen und laufende Leistungen (z. B. Hosting) bis zum Ausgleich der offenen Forderung zu unterbrechen.
Hinweis: Die Übergabe der finalen Projektdateien und die Inbetriebnahme der Website erfolgen erst nach vollständigem Zahlungseingang.
Liefertermine und -fristen sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart wurden. Verzögerungen, die mazuky nicht zu vertreten hat (z. B. fehlende Mitwirkung des Auftraggebers, höhere Gewalt), berechtigen zur angemessenen Fristverlängerung.
Im vereinbarten Leistungsumfang sind 2 Korrekturschleifen inbegriffen. Jede weitere Korrekturschleife wird nach Zeitaufwand zum Stundensatz von 42,00 € berechnet (gem. § 5 dieser AGB).
Nach Fertigstellung wird das Ergebnis zur Abnahme vorgelegt. Nimmt der Auftraggeber das Werk nicht innerhalb von 10 Werktagen ab und nennt keine konkreten Mängel, gilt das Werk als abgenommen.
Die Inbetriebnahme (z. B. Domain-Umschaltung) erfolgt nach Abnahme und vollständiger Bezahlung auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers.
Alle im Rahmen des Auftrags erstellten Werke (Designs, Code, Grafiken etc.) sind urheberrechtlich geschützt und bleiben zunächst Eigentum von mazuky.
Nach vollständiger Bezahlung des Auftrags erhält der Auftraggeber das einfache, zeitlich und räumlich unbeschränkte Nutzungsrecht an den Werken für den vereinbarten Verwendungszweck.
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, verbleiben Quellcode-Repositories und Arbeitsdateien bei mazuky. Der Auftraggeber erhält lauffähige Ergebnisse (z. B. deploybare Website, druckfähige PDFs).
Eine Weiterveräußerung oder Sublizenzierung der Werke bedarf der schriftlichen Zustimmung von mazuky.
mazuky ist berechtigt, realisierte Projekte zu Referenzzwecken (Portfolio, Website, Social Media) zu nutzen und namentlich zu nennen. Ein Widerspruch ist schriftlich möglich.
Verwendete Open-Source-Bibliotheken und Drittanbieter-Assets unterliegen ihren jeweiligen Lizenzbedingungen, die dem Auftraggeber auf Anfrage mitgeteilt werden.
mazuky haftet für Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet mazuky nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), und in diesem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
Die Haftung für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Datenverluste oder Schäden durch Ausfallzeiten ist — soweit gesetzlich zulässig — ausgeschlossen.
mazuky übernimmt keine Haftung für Inhalte, Bilder, Texte oder sonstige Materialien, die vom Auftraggeber bereitgestellt wurden. Der Auftraggeber stellt mazuky von allen Ansprüchen Dritter frei, die aus der Nutzung dieser Materialien entstehen.
Bei Hosting-Leistungen wird eine Verfügbarkeit von 99 % p. a. (exkl. geplante Wartungsfenster) angestrebt, jedoch nicht als Erfolg geschuldet. Entschädigungen bei Ausfällen richten sich nach einer ggf. gesondert vereinbarten SLA.
mazuky erstellt regelmäßige Backups gehosteter Websites. Der Auftraggeber ist jedoch selbst für zusätzliche eigene Sicherungen seiner Daten verantwortlich.
Mängel sind mazuky unverzüglich schriftlich mitzuteilen. mazuky hat das Recht zur Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neuherstellung). Erst nach zweimalig fehlgeschlagener Nacherfüllung bestehen weitergehende gesetzliche Rechte.
Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Vorliegen einer Garantie.
Enden automatisch mit vollständiger Lieferung und Bezahlung. Eine gesonderte Kündigung ist nicht erforderlich.
Laufzeit: 12 Monate, verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Vertragsende schriftlich gekündigt wird.
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Auftraggeber mit zwei Monatsbeiträgen in Zahlungsverzug ist.
Nach Kündigung eines Hosting-Vertrags werden die Daten des Auftraggebers nach 30 Tagen endgültig gelöscht. Der Auftraggeber ist für die rechtzeitige Sicherung seiner Daten selbst verantwortlich.
Kündigungen bedürfen der Schriftform (E-Mail genügt).
Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Vertragsbeziehung erfolgt gemäß der Datenschutzerklärung von mazuky und den Bestimmungen der DSGVO.
Soweit mazuky im Rahmen der Leistungserbringung als Auftragsverarbeiter für den Auftraggeber tätig wird (z. B. Hosting von Websites mit personenbezogenen Daten), ist ein gesonderter Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) gemäß Art. 28 DSGVO abzuschließen. mazuky stellt auf Anfrage einen entsprechenden Vertrag zur Verfügung.
Der Auftraggeber ist für die Rechtskonformität seiner Website und der dort verarbeiteten Daten selbst verantwortlich (eigene Datenschutzerklärung, Cookie-Banner etc.).
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) ist ausgeschlossen.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist — soweit gesetzlich zulässig — der Sitz von mazuky (Großenhain). Bei Verbrauchern gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Regelung tritt die gesetzliche Regelung.
Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. E-Mail genügt, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
Ich bin nicht bereit und nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§ 36 VSBG).
Stand: April 2026 · Fragen? [email protected]